Липецкая газета. 2011 г. (г. Липецк)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ № 110 /23988/8 ИЮНЯ 2011 8 ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Постановление администрации Липецкой области № 165 от 16.05.2011, г. Липецк О внесении изменения в постановление администрации Липецкой области от 05.06.2008 № 128 «Об утверждении порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Администрация Липецкой области постановляет : Внести в постановление администрации Липецкой области от 05.06.2008 № 128 «Об утверждении порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для вы- полнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» следующее изменение: приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). Глава администрации Липецкой области О. КОРОЛЕВ 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным спе- циализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками по- мещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использова- нием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Порядок). 1.2. Процедуры привлечения подрядных организаций осуществляются в соот- ветствии с законодательством Российской Федерации и основываются на принципах прозрачности выбора подрядных организаций, равноправной конкуренции между под- рядными организациями, а также ответственности органов местного самоуправления, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной соб- ственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации за резуль- таты выбора подрядной организации. 1.3. Привлечение товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно- строительным кооперативом и иным специализированным потребительским коопера- тивом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управ- ляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», осуществляется на основании проведения открытых конкурсов. 2. Участники конкурсных процедур 2.1. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов путем проведения открытого конкурса осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперати- вом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирных домах управляющей организацией (да- лее – заказчик). 2.2. Заказчик осуществляет следующие функции: а) определяет во взаимодействии с органом местного самоуправления: – предмет конкурса; – срок проведения конкурса; – состав конкурсной комиссии; б) разрабатывает конкурсную документацию на основании утвержденной региональ- ной адресной программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов и решений собраний собственников помещений в многоквартирных домах; в) утверждает конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (далее – конкурсная документация); г) в порядке, установленном разделом 3 настоящего Порядка, публикует информа- цию о проведении конкурса и конкурсную документацию; д) вносит изменения в конкурсную документацию и порядок проведения конкурса; е) формирует конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса по привле- чению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту много- квартирных домов (далее – конкурсная комиссия); ж) отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления такого письменного запроса; з) осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок; и) предоставляет помещение для заседаний конкурсной комиссии и участвует в ра- боте конкурсной комиссии; к) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль- ных районов в течение трех рабочих дней; л) оповещает в письменном виде победителя конкурса; м) организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); о) направляет информацию о результатах конкурса в органы местного самоуправле- ния; п) заключает договор подряда с победителем конкурса. 2.3. Участниками конкурса могут быть организации, имеющие законное право зани- маться деятельностью, составляющей предмет конкурса, и соответствующие требова- ниям, указанным в конкурсной документации. 3. Порядок опубликования информации о конкурсе 3.1. Официальная информация о конкурсе (извещение о проведении открытого кон- курса, конкурсная документация) публикуется заказчиком на официальных сайтах орга- нов местного самоуправления муниципальных районов и в печатном издании «Липецкая газета» не менее чем за 30 дней до даты окончания приема заявок. 3.2. Дополнительно информация о проведении конкурса должна быть опубликована на официальном сайте государственной корпорации – Фонда содействия реформирова- нию жилищно-коммунального хозяйства по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. При этом информация о конкурсе должна содержать ссылку на официальный сайт органов местного самоуправления муниципальных районов с официальной инфор- мацией о конкурсе. 4. Порядок подачи и рассмотрения заявок 4.1. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе ука- зываются в конкурсной документации. 4.2. В конкурсной документации может быть предусмотрена необходимость внесе- ния претендентом на участие в конкурсе на счет заказчика денежных средств в размере 3 процентов от максимальной (начальной) цены договора подряда в качестве обеспече- ния заявки. 4.3. Ответственность за сохранность представленных заявок несет заказчик. 4.4. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией. 4.5. Дата, время и место вскрытия конвертов указываются в извещении о проведе- нии конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается за день до вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных до- кументов заявкам на участие в конкурсе. 4.6. Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. 4.7. Заказчик имеет право предоставить участником дополнительное время для учета внесенных изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвер- тов. 4.8. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников конкурса, подавших конкурсные заявки. 4.9. Конверты с конкурсными заявками вскрываются в порядке их регистрации, при- сутствующим объявляется следующая информация по каждой вскрытой конкурсной за- явке: а) наименование участника конкурса; б) должность лица, подписавшего заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия; в) наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); г) предлагаемые участниками конкурса условия (цена договора подряда, срок вы- полнения работ, квалификация участника). 4.10. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотре- нию. 4.11. Заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения пол- номочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске участника к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Результаты вскрытия конвертов оформляются протоколом. 4.12. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе заказчик в однодневный срок с момента подписания протокола вскрытия заявок направляет участнику письменное уве- домление с указанием причин отказа. 4.13. Заявки участников, допущенных к участию в конкурсе, подлежат оценке и сопо- ставлению конкурсной комиссией с целью сравнения условий, предложенных участни- ками, и определения победителя конкурса. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом. 4.14. Договор подряда заключается с победителем конкурса в течение трех рабочих дней с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок. 4.15. Если победитель конкурса уклонился от заключения договора или не пред- ставил надлежащее обеспечение обязательств по договору, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником, за- явке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 4.16. Если участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора или не представил надлежащее обеспечение испол- нения договора, то обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) также удерживается в пользу заказчика. В этом случае про- водится повторный конкурс. 4.17. Конкурс объявляется конкурсной комиссией несостоявшимся в следующих случаях: а) если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной конкурсной заявки; б) если всем участникам отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок; в) если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе. 4.18. В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В слу- чае уклонения такого участника от заключения договора обеспечение его заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика и проводится повторный конкурс. 5. Конкурсные комиссии по проведению открытых конкурсов по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 5.1. Конкурсные комиссии по проведению открытых конкурсов по привлечению под- рядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов являются временными специально уполномоченными органами и создаются для рассмотрения, сопоставления и оценки конкурсных заявок претендентов, пожелавших принять участие в открытом конкурсе, а также для определения победителя конкурса. 5.2. В состав комиссии включаются представители: а) заказчика; б) органа местного самоуправления; в) разработчика региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов; г) организаций, осуществляющих функции надзора в области строительства; д) общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах (председа- теля собрания собственников помещений или иного представителя по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме); Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек. 5.3. Заказчик может включить в состав комиссии представителя сторонней органи- зации, уполномоченной на осуществление надзора над проводимыми подрядной орга- низацией работами (при наличии). При осуществлении надзора над работами, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке про- ектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка- питального строительства», организация должна иметь свидетельство о допуске к таким видам работ, выданное саморегулируемой организацией. 5.4. Организация проведения конкурса осуществляется заказчиком. 5.5. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: а) осуществляет вскрытие конвертов с заявками, оформляет и подписывает прото- кол вскрытия конвертов; б) осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление конкурсных заявок, оформ- ляет и подписывает соответствующие протоколы; в) определяет победителя конкурса или принимает иное решение по результату кон- курса. 5.6. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в сроки и в порядке, определен- ном соответствующей конкурсной документацией, а также настоящим Порядком. 5.7. Конкурсную комиссию возглавляет председатель. Заместитель председателя конкурсной комиссии назначается из числа представителей органов местного само- управления. 5.8. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель комиссии. В случае отсутствия председателя заседание комиссии проводит заместитель председателя ко- миссии. 5.9. Ответственный секретарь комиссии назначается заказчиком. 5.10. Решения конкурсной комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее чем две трети от ее состава при обязательном условии участия в заседании хотя бы одного представителя заказчика. 5.11. Решения конкурсной комиссии принимаются, если за их принятие проголосо- вало не менее половины присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим. 5.12. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписы- ваются присутствующими на заседании членами комиссии. В протоколах обязательно должны быть указаны особые мнения членов комиссии (при наличии). 5.13. Председатель конкурсной комиссии: а) руководит деятельностью конкурсной комиссии; б) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; в) несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и вы- полнение возложенных на комиссию задач; г) осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и зако- нодательством Российской Федерации. 5.14. Члены конкурсной комиссии: а) участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию конкурсной комис- сии; б) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии; в) выполняют в установленные сроки поручения председателя конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии. 5.15. Председатель и члены конкурсной комиссии обязаны обеспечивать конфиден- циальность данных об участниках конкурса и сведений, содержащихся в заявках, до опу- бликования результатов конкурса. 5.16. Председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и другие члены конкурсной комиссии не вправе проводить переговоры с участниками во время процедур проведения конкурса. 6. Требования к участникам конкурса 6.1. Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям: а) деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотрен- ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; б) у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; в) участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкрот- ства; г) отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292 «Об утверждении положения о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и органи- зационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков». 7. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе 7.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку с приложением следующих до- кументов: а) опись входящих в состав заявки документов; б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име- ни участника; в) документ или копия документа, подтверждающие внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией); г) документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах-аналогах и соответствие квалификационным требованиям; д) копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей); е) организационно-штатное расписание организации и (или) подразделений подряд- чика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет, с приложением доку- ментов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки); ж) нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистри- рованными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Россий- ской Федерации (для индивидуальных предпринимателей); з) оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственно- го реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных пред- принимателей), полученный не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса; и) справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязатель- ным платежам в бюджеты любого уровня за последний календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки; к) справка о размере задолженности в государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее чем за три месяца до даты подачи заявки; л) копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утверж- денном Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель- ства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель- ства»); м) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; н) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации. 7.2. Указанные документы являются обязательными для представления, кроме слу- чаев, когда данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании, проводимых за- казчиком, и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила своей актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены дан- ные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа является основани- ем для отказа в допуске к участию в конкурсе. 7.3. Конкурсная заявка должна быть представлена заказчику в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта: один с оригиналом конкурсной заявки, а второй – с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно «Оригинал» или «Копия», и указываются наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется. 7.4. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в конкурсной документации. Заказчик регистрирует кон- курсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немед- ленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 7.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов ото- звать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, по которому доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается заказчиком участ- нику в нераспечатанном виде. 7.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вно- сить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой из- менение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой. 8. Обеспечение конкурсной заявки 8.1. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией) в размере 3 процентов от начальной цены договора подряда. 8.2. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях: а) участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов; б) участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда; в) участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения догово- ра. 8.3. Обеспечение конкурсной заявки возвращается: а) участникам, не допущенным к участию в конкурсе, – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок; б) победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора под- ряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора; в) участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, – в пятид- невный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок; г) участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, – в те- чение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора. 9. Процедура проведения конкурса 9.1. Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы заказчику и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме либо в форме электрон- ного документа, либо по телефону с использованием контактной информации, указан- ной в конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления. 9.2. Заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию в порядке, установленном пунктом 4.6 настоящего Порядка. 9.3. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: а) предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пун- ктом 7.1 настоящего Порядка, либо документов, оформленных ненадлежащим образом; б) несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 6.1 настоящего Порядка; в) превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурс- ной документации; г) предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений; д) отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномо- ченного подписывать конкурсную заявку. 9.4. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда в соответствии с критериями и порядком оценки конкурсных заявок. 10. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе 10.1. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выпол- нение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: а) цена договора: максимальное количество баллов – 60; б) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов – 20; в) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 10.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем под- критериям: а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год); б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала); в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производ- стве работ за последние 2 года); г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела). 10.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100. 10.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей по- следовательности: а) ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший но- мер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше; б) выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; в) выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; г) суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям; д) ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет полу- чает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и в случае необходимости – по критерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса. Приложение 1 к Порядку привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Информация о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата ____________________________________________________________________ Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. _________________________________________________________________________ (наименование субъекта Российской Федерации) _________________________________________________________________________ (наименование муниципального образования) Адрес многоквартирного дома: ____________________________________________ Работы (объекты): ________________________________________________________ (перечислить работы). Заказчик ________________________________________________________________ (наименование, ИНН, телефон, адрес, контактное лицо заказчика) Организатор конкурса ___________________________________________________ (наименование, телефон, адрес, адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса) Начальная (максимальная) цена договора подряда: _________________________ ______________________________________________________________________ рублей, Дата начала работ: ______________________________________________________________ Дата вскрытия конвертов: _______________________________________________________ Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками ___________________________ ______________________________________________________________________________________ Официальное извещение и конкурсная документация опубликованы на интернет- сайте ________________________________________________________________________________